Cerere prelungire termen execuție
Cererea de prelungire a termenului contractual este documentul formal prin care Antreprenorul solicită Beneficiarului acordarea unei perioade suplimentare pentru finalizarea lucrărilor. Trebuie să conțină justificare clară (forță majoră, întârzieri din culpa Beneficiarului, lucrări suplimentare aprobate) și calcul exact al noului termen. Este baza pentru un act adițional și protecție împotriva penalităților nejustificate.
Timp
3 minute
Cost
1 credit
Template v1.0 · Verificat la 08 mai 2026
Când ai nevoie
Folosești acest document dacă...
- Forță majoră: condiții meteo extreme, pandemii, restricții legale, blocaje aprovizionare
- Beneficiarul a întârziat în furnizarea proiectului tehnic, accesului, utilităților
- Au fost aprobate lucrări suplimentare care extind durata
- Modificări legislative survenite în timpul execuției
- Erori în proiectul tehnic care au necesitat clarificări
Risc fără acest document
Critic. Fără cerere formală, riști aplicarea penalităților contractuale (de regulă 0,1-0,5%/zi din valoarea contractului) plafonate la valoarea principală — pentru o lucrare de 250.000 RON, penalitățile pot ajunge la valoarea integrală. La instanță, lipsa cererii scrise face foarte greu de demonstrat justificarea întârzierii.
Cadru legal
Modelul respectă următoarele reglementări
- Cod civil — art. 1351-1352 (forța majoră și cazul fortuit)
- Cod civil — art. 1170 (bună-credință)
- Cod civil — art. 1556 (excepția neîndeplinirii contractului)
- Cod civil — art. 1851-1880 (antrepriza)
Întrebări frecvente
Despre cerere prelungire termen execuție
Când trebuie să transmit cererea?
ÎNAINTE de expirarea termenului inițial, IMEDIAT ce s-a manifestat cauza prelungirii (forță majoră, decizia Beneficiarului). Întârzierea în notificare poate slăbi argumentația.
Ce justificări sunt acceptabile?
Forța majoră (definită strict — eveniment imprevizibil, irezistibil, exterior), cazul fortuit, fapta Beneficiarului (lipsă acces, proiect, decizii), lucrări suplimentare agreate. Lipsa de personal sau organizare PROPRIE nu e justificare.
Cum se calculează prelungirea?
Numărul exact de zile pierdute documentat (jurnale de șantier, dispoziții, condiții meteo). Adaugă o marjă rezonabilă (10-20%) pentru recuperarea ritmului. NU cere prelungire excesivă — slăbește credibilitatea.
Primul tău contract pe DocGen.ro este gratuit.
Înregistrare în 30 de secunde. Două credite cadou. Fără card.